法国侨网

标题: 购房者需警惕开发商的免责条款陷阱 [打印本页]

作者: parofdise 时间: 2013-1-31 03:39
标题: 购房者需警惕开发商的免责条款陷阱
开发商逾期交房，交房当日要求业主签一份承诺函，确认“开发商在交付房产过程中已履行各项义务，不存在违约行为”。业主签字后向法院提起诉讼，要求开发商承担违约责任，福州市中级法院日前对这起案件作出终审判决：业主的承诺视为其放弃对开发商追究逾期交房责任，驳回其诉讼请求。

２００４年３月５日，黄女士与福州一房地产开发商签订《商品房买卖合同》，买卖方式为预售，购房款３８万元。双方约定，开发商应当在２００５年６月３０日之前将符合约定条件的商品房交付黄女士，如逾期交房，自２００５年７月１日起至实际交房之日，开发商按日向黄女士交付已交购房款万分之一的违约金。

合同签订后，黄女士依照约定付清购房款。２００６年１月２１日，开发商向黄女士交房，双方在办理交接手续时，黄女士在对方提供的承诺函上签字，确认“开发商在交付房产过程中已履行各项义务，不存在违约行为”。同年３月，黄女士向法院提起诉讼，要求开发商承担逾期交房的违约责任。

黄女士提出，承诺函条款中开发商“不存在违约行为”的表述是指开发商在交房当日不存在违约行为，并非整个售房过程。开发商利用格式条款免除自身责任，该条款无效。

福州市中级法院经审理认为，承诺函关于开发商“不存在违约行为”的表述含义明确，业主在上面签字应承担相应的法律后果，视为其放弃向开发商主张逾期交房的责任，黄女士的诉讼请求不予支持。

作者: geoffrey_shaw 时间: 2013-1-31 15:44
关注一下生活，呵呵　　　　　　　　　　　　　　

作者: 统率城管三千 时间: 2013-2-1 00:50
我们很关注，可是只是看看而已

作者: iomo头 时间: 2013-2-3 00:36
看的人少，回一下

颜如玉

作者: iomo头 时间: 2013-2-9 07:41
好帖，确实好帖！

千姿百袋

作者: pofet 时间: 2013-2-17 07:22
支持一下哈

ltw8 增高zhongyi.ifeng.com/zenggao/ 下肢静脉曲张 zhongyi.ifeng.com/xiazhijingmaiquzhang/ 糖尿病足 zhongyi.ifeng.com/tangniaobingzu/ 脉管炎 zhongyi.ifeng.com/maiguanyan/

作者: fvrwl 时间: 2013-2-18 04:27
我很喜欢，楼主请继续~

蓝血魔域蓝血魔域 1069 搜同蓝血魔域

fuwocheng.org
585st.com
58585.cn

欢迎光临法国侨网 (https://franceqw.com/)